La municipalidad de Mar Chiquita [https://www.marchiquita.gob.ar/] quedó en el centro de la escena tras el análisis de la rendición de cuentas 2024 realizado por el Tribunal de Cuentas [https://www.htc.gba.gov.ar/] bonaerense. Si bien el organismo resolvió aprobar los estados contables, lo hizo con una extensa lista de observaciones que exponen fallas administrativas, incumplimientos normativos y, especialmente, un dato alarmante: la proliferación de obras públicas paralizadas en todo el distrito.El informe, correspondiente al expediente 4-072.0-2024, revela un panorama complejo en la gestión encabezada por el intendente Walter Wischñivetzky [./tag/590619/walter-wischnivetzky], donde las inconsistencias formales conviven con problemas estructurales en la ejecución de políticas públicas, particularmente en infraestructura.
UN DISTRITO ATRAVESADO POR OBRAS FRENADAS
Uno de los puntos más críticos del dictamen es la gran cantidad de obras paralizadas, tanto con financiamiento provincial como nacional. El relevamiento incluye proyectos de viviendas, pavimentación, infraestructura educativa y espacios comunitarios que, en muchos casos, presentan avances mínimos o directamente quedaron inconclusos.
Entre los casos más significativos aparecen:
- Construcción de viviendas en distintas localidades.
- Obras educativas con avances inferiores al 35 por ciento.
- Proyectos de pavimentación detenidos a mitad de ejecución.
- Espacios comunitarios con ejecución parcial o neutralizada.
En detalle, el informe enumera una extensa lista de obras frenadas o demoradas, entre ellas: la construcción de 76 viviendas en el distrito, 24 viviendas en Vivoratá, 14 viviendas en Coronel Vidal y 18 en General Pirán; otras 20 viviendas en Camet Norte; el SUM de la comunidad de La Caleta y el SUM de Coronel Vidal; el espacio comunitario Peña Santa Clara es de Boca; 15 viviendas en Playa Dorada, 24 viviendas en General Pirán, 72 viviendas en Coronel Vidal y 26 en Vivoratá; la obra de Maternidad Sustentable; la Escuela Secundaria Nro. 6 de Santa Elena, la EET Nro. 2 y el Jardín N° 903; además de las obras de pavimentación en Camet Norte (conexión circuito de transporte público y Ruta 11) y en Santa Clara del Mar (segunda etapa de conexión con el Parque Municipal y la Ruta 11).
En varios expedientes, el grado de avance no supera el 30 por ciento, mientras que otros directamente nunca se iniciaron pese a haber sido adjudicados.
Las explicaciones oficiales giran en torno a la falta de financiamiento, la inflación y el corte de transferencias tras el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2023. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte que la situación requiere seguimiento estricto y deja abierta la posibilidad de determinar responsabilidades futuras.
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212524_mar-chiquita-6.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212511_mar-chiquita-4.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212517_mar-chiquita-5.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212530_mar-chiquita-7.png]
INCUMPLIMIENTOS EN OBRAS PÚBLICAS Y RIESGO DE SANCIONES
El informe también detecta irregularidades en la ejecución de obras, particularmente en el cumplimiento de plazos y en la documentación respaldatoria. En algunos casos no se presentaron actas obligatorias de recepción de obra, en otros faltaron certificados que acrediten el avance físico o no se justificaron adecuadamente las prórrogas otorgadas a contratistas.
Uno de los puntos más delicados es la falta de documentación contractual en una obra específica, lo que derivó en la confirmación de una observación formal y la posible aplicación de sanciones. Se trata de la licitación pública 04/21, correspondiente a la obra de ampliación y construcción de 19 viviendas (IVBA), donde Pablo Raúl Brites [./tag/630340/pablo-raul-brites] figura como el contratista adjudicatario.
El Tribunal propone sancionar al intendente, al secretario de Obras Públicas y al responsable de Compras por estas irregularidades, lo que marca un nivel de gravedad poco habitual en este tipo de informes.
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212447_captura-de-pantalla-2026-03-21-a-la-s-9-19-10-p-nbsp-m.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212453_mar-chiquita-1-2.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212459_mar-chiquita-1.png]
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212505_mar-chiquita-3.png]
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
Más allá de la obra pública, la auditoría detectó incumplimientos en distintos aspectos de la administración:
- Deficiencias en el sistema contable.
- Observaciones en la rendición de gastos.
- Problemas en la registración de saldos.
- Manejo cuestionado de la deuda flotante.
Si bien estos puntos no impidieron la aprobación de las cuentas, evidencian debilidades en los controles internos y en la gestión financiera del municipio.
Otro capítulo sensible del informe está vinculado al uso de licencias especiales para que funcionarios del ejecutivo asuman como concejales por períodos de un día. El Tribunal de Cuentas detectó múltiples situaciones de este tipo a lo largo de 2024. Entre los casos más reiterados aparece el de la directora de Discapacidad, Teresa Olinda Vera [./tag/630341/teresa-olinda-vera], quien fue designada concejala en varias oportunidades —por ejemplo, los días 19 de junio, 9 de octubre, 27 de noviembre, 4, 11, 16, 18, 23 y 30 de diciembre— en reemplazo de distintos ediles. También se registraron situaciones similares con el director de Programas Sociales, Juan Pablo Ledesma [./tag/630342/juan-pablo-ledesma], y el secretario de Producción y Trabajo, Sergio Mariano García [./tag/630343/sergio-mariano-garcia], entre otros funcionarios que ocuparon bancas de manera transitoria.
[/vadmin/js/ckeditor/../../../uploads/ckeditor/2026/03/20260321212537_mar-chiquita-8.png]
El organismo fue contundente al señalar que estos funcionarios debieron renunciar a sus cargos en el ejecutivo para asumir en el Concejo Deliberante, y advirtió que al no hacerlo incurrieron en una incompatibilidad legal, ejerciendo simultáneamente funciones en ambos poderes y vulnerando el principio de división institucional.
PALACIO MUNICIPAL DE MAR CHIQUITA.
UN MODELO EN CRISIS
Pese a la magnitud de las observaciones, el Tribunal terminó aprobando la rendición de cuentas al considerar que, en términos generales, los estados contables reflejan la situación financiera del municipio. No obstante, dejó en claro que persisten observaciones relevantes, debe profundizarse el control sobre las obras y podrían determinarse responsabilidades a futuro
El caso de Mar Chiquita [./tag/25453/mar-chiquita] expone una problemática más amplia, pero con características particularmente agudas en el distrito: un esquema de obra pública altamente dependiente de financiamiento externo, vulnerable a los vaivenes económicos y con debilidades en su ejecución y control.
Con decenas de proyectos frenados, avances mínimos y observaciones formales del órgano de control, el municipio que conduce Wischñivetzky se consolida como un caso testigo de una tendencia que golpea a distintos distritos, pero que aquí adquiere una dimensión crítica.
Mar Chiquita, en este contexto, parece haberse convertido en la capital de las obras paralizadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)